Образец договора на создание (передачу) научно-технической продукции (НТП), заключаемый между юридическими лицами. Договор на создание научно-технической или производственной продукции Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

на создание (передачу) научно-технической продукции в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) .

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора .

1.3. Срок сдачи работ по договору «»2019 г.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ от «»2019 г. №, являющегося частью договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на путем .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене рублей.

2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен от «»2019 г. №, являющегося частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение от «»2019 г.

3.4. Заказчик обязан в срок до «»2019 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5. Исполнитель обязан в срок до «»2019 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).

3.6. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере рублей.

3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств .

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию .

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора с «»2019 г. по «»2019 г.

6.2. К настоящему договору прилагаются: .

6.3. Совершено в «»2019 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

ДОГОВОР на создание (передачу) научно-технической продукции г.___________ "___"_________200__г. _________________________________________________________________ (наименование объединения, организации, предприятия), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ______________________ с одной стороны и _______________________________________________________________________ (наименование объединения, организации, предприятия), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________ (должность, Ф.И.О), действующего на основании _______________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: I. Предмет договора 1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) ____________________________________________________________ (наименование научно-технической продукции). 2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора _______________________________________________________________________ (содержание требований или наименование, номер, дата документа, в котором они отражены). 3. Срок сдачи работ по договору __________20___г. 4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора. 5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ ______________ (наименование, N, число, месяц, год утверждения) от "___"_____20___г. N______, являющегося частью договора. 6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на _______________________________________________________ (указать предприятие, организацию) путем ______________________________ (указать, каким образом, когда будет использована научно-техническая продукция - освоение серийного выпуска, применение в качестве труда и т.п.) II. Стоимость работ и порядок расчетов 7. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене ______ (сумма прописью) рублей. 8. Оплата производится _________ (единовременно за законченную работу, поэтапно с авансовым платежом, на основе других принципов согласно договоренности Заказчика и Исполнителя). 9. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке. III. Порядок сдачи и приемки работ 10. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен _____________________ (наименование документа) от ____________ N___________, являющегося частью договора. 11. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 12. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему: комплекта научной-технической и другой документации, предусмотрен- ной техническим заданием и условиями договора; протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору (только для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники); копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение _________ (наименование, число, месяц и год утверждения). 13.*) Заказчик обязан в срок до ___________ (число, месяц, год) утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору. 14.*) Исполнитель обязан в срок до _________ (число, месяц, год) уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно- исследовательской работы научно-техническим советом). 15. Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта сдачи- приемки работ и отчетных документов, указанных в п.12 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ. 16. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения. 17. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. 18. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико- экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере ___________________________________________ (сумма прописью) 19. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в ____дневный срок после приостановления работы. В этом случа стороны обязаны в _____дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. IV. Ответственность сторон 20. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 21. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств____________________________ V. Прочие условия 22. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию___________ 23. Другие условия по усмотрению сторон________ VI. Срок действия договора и юридические адреса сторон 24. Срок действия договора с "___"______20___г. по "___"______20___г. 25. Адреса и расчетные счета сторон Исполнителя _______________________________________________________________________ (почтовый и телеграфный индекс и адрес Исполнителя и банка (счет)), Заказчика _____________________________________________________________ ((почтовый и телеграфный индекс и адрес Заказчика и банка (счет)). 26. К настоящему договору прилагаются:_______ Совершено в ________ "___"_______20___г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. Исполнитель Заказчик ___________ __________ М.П. М.П. *) Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники.

ДОГОВОР на создание научно-технической или производственной продукции г.____________ "___"______200__г. Завод ____________________________________________________________ (наименование завода), действующий на основании Устава завода, именуемый в дальнейшем Предприятие, в лице директора завода ____________ (Ф.И.О.), научно-производственное ________________________ (наименование объединения), действующее на основании положения об объединении, именуемое в дальнейшем Объединение, в лице _______________ (Ф.И.О., должность), и Научно-исследовательский институт ______________________________________________________________________ (наименование института), действующий на основании положения об объединении, именуемый в дальнейшем Институт, в лице __________________ (Ф.И.О., должность), заключили настоящий договор о нижеследующем: I. Предмет договора 1. Предприятие и Объединение поручают, а Институт принимает на себя изготовление проектно-сметной документации на изготовление _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора, определяются техническим заданием (приложение к договору). 3. Срок сдачи работ по изготовлению проектно-сметной документации _____________20___г. 4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы по договору определяются техническим заданием и календарным планом, составляющими неотъемлемую часть настоящего договора. 5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания. 6. Предприятие берет на себя обязательство выпуска _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 7. Объединение берет на себя обязательство поставлять заводу _____ _______________________________________________________________________ (наименование узлов или деталей производственной продукции) 8. Срок и объем выпуска Предприятием _____________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) ___________ (дата). II. Порядок сдачи и приемки работ 9. Перечень составных частей и требования к _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) подлежащей оформлению и сдаче, определен Техническим заданием, являющимся частью договора. 10. При завершении работ Институт и Объединение представляют Предприятию акт сдачи-приемки и комплекта составных частей научно- технической продукции, предусмотренных Техническим заданием и условиями договора. 11. Предприятие в течение трех дней со дня получения _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) обязан направить Институту и Объединению подписанный акт сдачи-приемки продукции или мотивированный отказ от приемки работ. 12. В случае мотивированного отказа Предприятия сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 13. В случае досрочного выполнения работ Предприятие обязано досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. 14. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Институт и Объединение обязаны приостановить ее, поставив об этом в известность стороны в семидневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10- дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. III. Порядок расчетов 15. За выполненную ______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Институту _________________ (сумма, подлежащая выплате). 16. За выполненную _______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Объединению ________________ (сумма, подлежащая выплате.) 17. Оплата производится __________ (поэтапно или после принятия проектно-сметной документации). 18. Доплата к договорной цене в размере ________ (сумма прописью). IV. Ответственность сторон 19. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или порученной работы в целом виновная сторона уплачивает двум другим сторонам. За просрочку до 1 месяца неустойку в размере ____, а при просрочке свыше 1 мес. - неустойку в размере ____ стоимости невыполненных работ. 20. В случае неустранения дефектов в срок, согласованный сторонами, виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ______ стоимости работ, подлежащих исправлению. Уплата неустойки не освобождает виновного от устранения дефекта. 21. За несвоевременную приемку результатов отдельных этапов или работы в целом виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ____ стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. 22. За просрочку оплаты счета или перечисления аванса Предприятие уплачивает Институту или Объединению пеню в размере ____ суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 23. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта Предприятие уплачивает Объединению или Институту неустойку _____ невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. V. Прочие условия 24. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую или производственную продукцию _____________________ _______________________________________________________________________ (принадлежность продукции после начала выпуска). 25. Другие условия по усмотрению сторон. 26. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в доарбитражном порядке регулируются путем создания экспертной комиссии из представителей сторон с привлечением незаинтересованной стороны. VI. Сроки действия договора 27. Срок действия договора: начало __________20___г. окончание ________20___г. 28. К настоящему договору прилагаются: Техническое задание (Приложение N1) Календарный план (Приложение N2) Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N3) Даты на виды работ (Приложение N4). VII. Юридические адреса и расчетные счета сторон Предприятие_______________________________________________________ Объединение_______________________________________________________ Институт__________________________________________________________ Директор завода Начальник объединения Директор НИИ М.П. М.П. М.П.

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

Предмет и стороны по договору на создание (передачу) научно-технической продукции

Развитие рыночных отношений в сфере науки и техники привело к возрастанию роли договоров, в рамках которых не только производятся, но и распространяются и применяются новые научно-технические достижения. Эти достижения именуются научно-технической продукцией и признаются товаром. К научно-технической продукции относятся законченные научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические работы и услуги, изготовленные опытные образцы или опытные партии изделий, выполненные в соответствии с требованиями договора и принятые заказчиком. Нередко договоры заключаются только на передачу результатов законченных исследований и разработок.

Предметом договора на создание научно-технической продукции могут быть научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические работы, работы по изготовлению, испытанию и поставке опытных образцов и партий изделий (продукции), другие работы по профилю деятельности научной организации. Иначе говоря, если предметом договора является создание научно-технической продукции, то он в значительной мере совпадает с договором о выполнении НИОКР. Существенные отличия присущи договору, регулирующему отношения по передаче либо одновременно по созданию, передаче, освоению и внедрению научно-технической продукции, а также по ее дальнейшему обслуживанию /10 стр. 44/.

По договору на передачу научно-технической продукции само право использования данной продукции (в отличие, например, от исключительного права использования охраняемого патентом изобретения, передаваемого по лицензионному договору) не уступается и не оплачивается. Передаются лишь знания, овеществленные в технической документации и образцах техники, а также производственный опыт.

В качестве сторон по договору могут выступать любые субъекты гражданского права. Чаще всего в этом качестве выступают предприятия и коммерческие организации, а также учреждения, осуществляющие научную и научно-техническую деятельность.

В договоре на создание (передачу) научно-технической продукции должны быть согласованы условия о его предмете (наименование научно-технической продукции; научные, технические, социальные, экономические и другие требования к научно-технической продукции); сроке действия договора; сроке и порядке приемки научно-технической продукции; определена его цена; условия, касающиеся соблюдения конфиденциальности; а также ответственность сторон за нарушение принятых обязательств /11 стр. 44/.

Неимущественный характер объекта договора делает необходимым согласование в нем условий, ограничивающих использование заказчиком научно-технической продукции (разработки), в частности, путем указания, на каком именно предприятии, каким образом, с какой целью и в течение какого времени она будет использована. При этом решаются и вопросы о том, вправе ли заказчик передавать полученную им продукцию (разработку) третьим лицам и может ли это делать без его согласия разработчик, может ли последний использовать полученные результаты для собственных нужд и т.д.

Проект договора на создание (передачу) научно-технической продукции может быть разработан любой из договаривающихся сторон и после подписания направлен ею другой стороне. Направление контрагенту проекта договора служит предложением заключить договор, действительным в течение 20 дней с момента отправки. При отсутствии возражений по условиям договора сторона, получившая проект договора, в 20-дневный срок направляет другой стороне подписанный договор. При наличии разногласий по проекту договора стороны в 10-дневный срок принимают меры по их урегулированию. Обычно договор оформляется в соответствии с примерным образцом.

Одним из важнейших условий договора является цена создаваемой (передаваемой) научно-технической продукции. Поскольку на многие виды такой продукции отсутствуют общественно необходимые затраты, размер цены определяется эффективностью продукции для потребителя, соотношением спроса и предложения на нее, а не фактическими затратами на ее разработку.

Обычно договорная цена на научно-техническую продукцию устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение. В качестве базы для достижения соглашения о договорной цене принимается предварительная цена, рассчитанная заказчиком (исполнителем) с учетом научно-технического уровня, конкурентоспособности, эффективности, периода эффективного использования и других факторов применения научно-технической продукции /12 стр. 44/. Соглашение сторон о договорной цене на научно-техническую продукцию оформляется протоколом, являющимся составной частью договора.

Расчеты за научно-техническую продукцию осуществляется на основе договорной цены с учетом выполнения исполнителем и заказчиком договорных обязательств и в соответствии со сроками платежей, предусмотренными условиями договора.

Стороны могут предусмотреть в договоре единовременную оплату научно-технической продукции в установленный ими срок со дня подписания акта сдачи-приемки или оплату научно-технической продукции в виде платежей по согласованным срокам. В случае, когда в состав реализуемой научно-технической продукции входят различные ее виды (комплект технической документации на новую продукцию, услуги по освоению производства и др.), в договоре могут устанавливаться цены для каждого вида научно-технической продукции. Условия авансирования работ и их оплаты предусматриваются в договоре по соглашению сторон.

Источниками финансирования затрат предприятий и организаций по приобретению у разработчиков конкретной научно-технической продукции должны быть в основном собственные средства, средства централизованных

фондов и кредиты банков, а в отдельных случаях и бюджетные ассигнования.

Сдача-приемка научно-технической продукции

Сдача-приемка научно-технической продукции составляет особый этап исполнения данного договора. Она оформляется специальным актом. По соглашению сторон акт сдачи-приемки может входить в состав договора на создание (передачу) научно-технической продукции.

Ответственность за нарушение условий договора на создание (передачу) научно-технической продукции

За неисполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответственность на условиях и в размере, которые они сами определили в договоре. Это касается, прежде всего, ответственности исполнителя за просрочку в выполнении отдельных этапов работ, а также за неустранение недостатков и дефектов, отмеченных в акте приемки работы, и ответственности заказчика за просрочку в оплате или за отказ от оплаты выполненных работ, поскольку эти условия прямо не предусмотрены законодательством. Ранее устанавливалась только ответственность исполнителя за неустранение виновно допущенных им недостатков и носила она ограниченный характер (убытки могли быть взысканы лишь в размере, не превышающем общую стоимость самих работ). В целом ответственность сторон данного договора за нарушение его условий аналогична ответственности сторон договора о выполнении НИОКР.