Договор купли-продажи товара. Договор поставки товара Договор на канцелярские товары образец

Приложение N 2 к Извещению о проведении запроса котировок на поставку канцелярских товаров

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

г. Красногорск "___" ______ 2011 г.

Правительство Московской области, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице заместителя Председателя Правительства Московской области - руководителя аппарата Правительства Московской области Агапова Романа Вячеславовича, действующего на основании постановления Правительства Московской области от 22.07.2009 N 598/30, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке канцелярских товаров (далее - товар) на общую сумму: _____ (___) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС 18 процентов - ___ (__) рублей ______ копейки.

1.2. Товар поставляется Государственному заказчику по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.

1.3. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) дней после заключения Контракта.

1.4. Поставка товара осуществляется Поставщиком на основании заявки Государственного заказчика в соответствии со Спецификацией (приложение), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.5. Качество товара Поставщик удостоверяет сертификатом соответствия и другими обязательными для данного вида товара документами.

1.6. Контракт заключен на основании Протокола заседания Комиссии Правительства Московской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Московской области от "____" _____________ 2011 года N ____.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик:

2.1.1. Поручает Поставщику осуществление поставки товара для государственных нужд Московской области в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.1.2. Обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта.

2.1.3. Обеспечивает оплату товара в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

2.1.4. Осуществляет контроль за исполнением Контракта.

2.1.5. Производит приемку товара, поставленного по Контракту.

2.1.6. В случае полного или частичного невыполнения условий Контракта по вине Поставщика, о чем составляется акт, вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.1.7. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Поставщика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта.

2.2. Поставщик:

2.2.1. Обязуется поставить товар надлежащего качества для государственных нужд Московской области в объеме, сроки и по цене, которые предусмотрены Контрактом.

2.2.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения Контракта.

2.2.3. Не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.

2.2.4. Представляет Государственному заказчику все необходимые для оплаты товара документы в срок не позднее 2 (двух) дней с момента поставки товара.

2.2.5. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Государственного заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта.

3. Стоимость товара и порядок расчетов

3.1. Стоимость товара определена в п. 1.1 и включает в себя все расходы на погрузо-разгрузочные работы, упаковку, перевозку (доставку), страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Поставленный товар оплачивается Государственным заказчиком из средств бюджета Московской области.

3.3. Стоимость единицы поставляемого товара остается фиксированной в течение всего срока выполнения Контракта и изменению не подлежит.

3.4. Оплата производится по факту поставки товара на основании подписанных уполномоченными лицами актов сдачи-приемки товара, товарно-транспортных накладных, счетов и счетов-фактур в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения счета, счета-фактуры, товарно-транспортных накладных. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.5. Расчеты за поставленный товар производятся исключительно между Государственным заказчиком и Поставщиком платежными поручениями в соответствии с условиями Контракта.

3.6. Государственный заказчик не оплачивает дополнительные расходы, не предусмотренные Контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки товара

4.1. Поставщик передает, а Государственный заказчик принимает товар в соответствии со Спецификацией (приложение). Прием товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Государственного заказчика (путем внешнего осмотра упакованного товара) согласно товарно-транспортной накладной.

4.2. При завершении поставки товара Поставщик представляет Государственному заказчику подписанные: счет, счет-фактуру на товар, товарно-транспортную накладную, акт сдачи-приемки товара в 3 (трех) экземплярах, сертификат соответствия и гарантию качества на поставляемый товар.

4.3. Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения приемо-сдаточных документов обязан их подписать.

4.4. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного товара либо недопоставки товара Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения товара обязан представить Поставщику акт с перечнем дефектов товара либо с указанием объема недопоставленного товара. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения данного акта обязан произвести замену товара, не отвечающего требованиям качества, либо поставить недостающее количество товара. После замены Поставщиком товара в течение указанного срока либо поставки недостающего его количества Государственный заказчик подписывает акт сдачи-приемки товара.

4.5. Государственный заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по качеству поставленного товара в течение гарантийного срока.

4.6. Датой поставки товара считается дата подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки товара.

4.7. Поставляемый товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с действующими техническими условиями. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае недопоставки или просрочки поставки товара в установленные сроки Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени в размере 0,4 процента от стоимости недопоставленного, не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

5.3. В случае поставки некачественного товара Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов стоимости некачественного товара.

5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств и устранения выявленных дефектов товара.

5.5. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров.

5.6. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом Московской области.

6. Осуществление контроля за исполнением Контракта

Органы государственной власти Московской области и должностные лица, уполномоченные Губернатором Московской области, вправе организовывать контроль за исполнением Контракта, в том числе проводить экспертные проверки поставок товара для государственных нужд Московской области.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет ____ (___) год с момента подписания акта сдачи-приемки товара.

Гарантия качества на поставляемый товар составляет ____ (____) год, при этом период предоставления в полном объеме гарантии качества поставляемого товара включает в себя гарантийный срок, предоставленный Поставщиком товара.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы: землетрясений, наводнений, пожаров.

8.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона должна в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону в письменной форме любым доступным способом, обеспечивающим своевременное получение информации. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8.3. Не относится к форс-мажорным обстоятельствам отсутствие на рынке нужных для исполнения Контракта товаров либо отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.

9. Срок действия настоящего Контракта

Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2011 года, а в части осуществления Поставщиком гарантийных обязательств - до окончания гарантийного срока.

10. Заключительные положения

10.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

10.2. Контракт составлен в письменной форме в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для Государственного заказчика, один для Поставщика).

10.3. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней.

10.4. Приложение к Контракту является его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Государственный заказчик: Поставщик: Правительство Московской области (л/с 03482835780 в Управлении исполнения бюджета Министерства финансов Московской области ИНН/КПП 7710342058/502401001) Юридический адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1. Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1. ОКАТО 46223501000, ОКПО 00022036 ИНН/КПП 5000001451/502401001 УФК по Московской области (Минфин МО л/с 02482000010) Банк Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва, БИК 044583001 Р/с 40201810000000000104 Заместитель Председателя Правительства Генеральный директор Московской области - руководитель аппарата Правительства Московской области ____________________ Р.В. Агапов ___________________________ М.П. М.П.

Трудно представить ежедневную работу любой организации без использования авторучек, карандашей, скотча, бумаги, блокнотов и т.п. Все это является необходимыми расходными материалами, особенно для офисных работников, закупать которые приходится постоянно. Поэтому многие фирмы заключают разовые либо долгосрочные договора поставки канцелярских товаров.

Определение договора поставки прописано в Гражданском кодексе РФ. Договор поставки канцелярских товаров - это письменное соглашение, по которому поставщик (продавец) обязуется в указанный срок произвести поставку производимых либо закупаемых им канцелярских принадлежностей, а покупатель обязуется принять эти товары и произвести своевременную оплату.

Канцелярские товары обязательно должны соответствовать гос.стандартам. При поставке продавец обязан предоставить покупателю сертификаты соответствия, удостоверения качества и другие документами, подтверждающие качество и безопасность канцелярских принадлежностей, которые в обязательном порядке передаются покупателю при поставке. Поставщик несет ответственность за качество поставляемых вещей в течение всего срока службы канцелярских товаров при условии соблюдения покупателем условий использования.

Договор на поставку канцелярских товаров может быть заключен в устной форме лишь в тех случаях, когда его сторонами являются предприниматели, а стоимость поставки не превышает 10 МРОТ. Во всех остальных случаях соглашение о поставке должно заключаться в письменной форме.

Существенные условия договора поставки канцелярских товаров

Предмет соглашения

Предмет – это первоначальное условие договора о наименовании, количестве и качестве канцелярских товаров.

К договору необходимо составить спецификацию – документ, в котором указывается наименование всех позиций поставляемых канцелярских принадлежностей, его количество и другие характеристики. Зачастую предмет определяется именно с помощью спецификации, которая является приложением к договору.

Срок поставки

Сроком поставки являются согласованные сторонами временные периоды, в течении которых поставщик обязан передать покупателю канцелярские товары. Канцелярские принадлежности могут поставляться единовременно целой партией либо отдельными частями в соответствии с графиком поставки (еженедельно, ежемесячно, поквартально и т.д.).

Оплата

Могут быть установлены следующие формы расчета по договору поставки канцелярских товаров:

расчет денежными средствами (наличным либо безналичным способом);
расчет с помощью встречных соглашений (поставки, подряда, оказания услуг)

Порядок расчетов между продавцом и покупателем определяет условия, когда (в какой срок до или после передачи товара), какими частями (или единовременно) и кто будет рассчитываться за товар.

Так же необходимо определить срок оплаты поставляемых предметов. Он определяется в зависимости от выбранного сторонами соотношения моментов оплаты и передачи товара:

предварительная оплата (полная или частичная оплата в определенный срок до передачи канцелярских товаров);
оплата в кредит (единовременная оплата через определенное время после поставки);
оплата в рассрочку (оплата после поставки покупателю несколькими платежами).

Структура и содержание типового образца договора поставки канцелярских товаров

Дата и место заключения соглашения.
Наименование сторон. Сторонами соглашения выступают поставщик (им может быть коммерческая организация либо индивидуальный предприниматель) и покупатель (им может являться предприниматель, коммерческая организация и даже государство).
Предмет договора. Предметом данного соглашения являются канцелярские товары, которые должен передать поставщик покупателю в согласованный сторонами срок. Ассортимент и комплектность данных предметов прописываются в Приложении к договору.
Срок действия договора. Это определенная сторонами дата, до которого действуют условия договора и исполняются обязательства сторон.
Права и обязанности сторон. Поставщик обязан передать товар, в согласованном количестве и комплектности, в установленный соглашением срок. Обязанностями покупателя является получение и оплата товара.
Порядок поставки.
Порядок расчета.
Ответственность стороны.
Основания и порядок расторжения договора.
Форс-мажор.
Прочие условия.
Список приложений. Приложением является спецификация канцелярских товаров.
Адреса и реквизиты сторон.
Подписи сторон.

Сопутствующие документы

Скачать бланк договора поставки канцелярских товаров можно на нашем сайте вместе с сопутствующими документами:

Спецификация;
Акт приема-передачи;
Дополнительное соглашение;
Протокол разногласий;
Протокол согласования разногласий.

Практически любая сфера деятельности человека предполагает необходимость использования канцтоваров. По этой причине покупка и продажа такой продукции – сделка очень распространенная. Многие относятся к ней без должного внимания, но фактически при покупке канцтоваров совершаются достаточно значимые юридические действия, которые регулируются законодательством.

Договор купли-продажи канцтоваров может иметь существенные отличия, которые возникают в связи с наличием разных нюансов.

Если же сложностей нет, то типовой договор включает в себя следующие элементы:

наименование и номер;
место и дата составления;
наименование и реквизиты сторон;
стоимость передаваемого товара и порядок оплаты;
взаимные права, обязанности и ответственность сторон.

Требования к оформлению договора купли-продажи канцтоваров

Как правило, розничная покупка канцтоваров не требует составления договора. Своего рода аналогом документа, подтверждающего согласие сторон заключить сделку, выступает чек. При этом даже его потеря не исключает возможности вернуть товар плохого или ненадлежащего качества.

В случае заключения договора сторонам следует внимательно отнестись к условиям сделки и ознакомится со всеми нюансами перед подписанием документа.

Важно соблюсти письменную форму такого договора и некоторые другие требования, установленные законодательством. В этом случае сделка пройдет без каких-либо сложностей, а стороны обязаны будут выполнить все принятые на себя обязательства.

Особенности договора купли-продажи канцтоваров и его виды

Предметом договора выступают сами канцтовары, которые могут реализовываться как в розничном формате, так и в больших объемах.

Согласно нормам законодательства сегодня можно выделить два типа подобных договоров:

Розничная купля – продажа канцтоваров, когда покупатель приобретает товар в магазине, работающем с целью извлечения прибыли. Покупатель в этом случае приобретает товар, как правило, для личного использования и не стремится на этом заработать. Это и есть основная особенность такого вида договоров;
Поставка канцтоваров. В этом виде правоотношений сторонами выступают предприниматели, действующие исключительно в коммерческих целях. Продавцом выступает, как правило, оптовый поставщик, а покупателем – предприниматель, приобретающий товар с целью его последующей перепродажи. Обе стороны действуют в своих интересах с целью получить дополнительный доход.

При внимательном изучении нюансов и рекомендаций можно без каких-либо проблем разобраться в этих несложных формах купли-продажи канцтоваров и составить грамотный договор без помощи профессионального юриста. Это поможет избежать возможных проблем в будущем.

Конечно, составление такого договора – процесс серьезный и ответственный, включающий в себя необходимость учета некоторых тонкостей, но при внимательном и серьезном отношении справиться с этой работой будет несложно.

ДОГОВОР № ____

на приобретение и поставку канцелярских товаров

Городское поселение Угольные Копи «_____» _____________2011 г.

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки", именуемое в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола № ___________ от ________________, заключили настоящий Договор (в дальнейшем "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Предметом настоящего Договора является приобретение и поставка канцелярских товаров для администрации ФКП "Аэропорты Чукотки".

1.2 Поставщик обязуется произвести покупку и поставку Товара в соответствии с условиями и требованиями Договора, Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование.

1.3 Требования, предъявляемые к товару, определяются техническим заданием (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет __________________________________________ рублей.

Цена Договора включает в себя стоимость товара, все расходы, связанные с его поставкой (транспортные расходы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей)

2.2. В течение 1 0 дней с момента заключения Договора, Заказчик производит оплату аванса Поставщику в размере 30 % стоимости товара по настоящему Договору.

2.3. Окончательный расчет за поставленный товар осуществляется безналичным расчетом в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком товара, счета, счета-фактуры, оформления Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи товара (без претензий), а также получения иных документов, предусмотренных техническим заданием.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Приобретение и поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с техническим заданием Заказчика до 01.11.2011г.

3.2.Товар доставляется Поставщиком по адресу : Чукотский АО , ФКП «Аэропорты Чукотки».

3.3. Сдача-приемка Товара производится в ФКП «Аэропорты Чукотки», с участием представителей Заказчика и Поставщика.

При приемке Товара Заказчик проверяет фактически получаемый Товар на предмет соответствия комплектности, качеству и требованиям технического задания (приложение № 1), а также иным условиям, установленным в Договоре.

3.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик предоставляет Заказчику акт приема-передачи Товара (2экз.), товарную накладную (2экз.) с приложением документов (материалов), предусмотренных техническим заданием (приложение №1).

3.6. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием Сторонами товарной накладной и (или) акта приема-передачи Товара.

3.7. Датой приобретения Товара является дата подписания Заказчиком и Поставщиком акта приема-передачи Товара без претензий.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

Осуществить поставку Товара надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, в т. ч. технического задания, и передать его Заказчику в срок, предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора;

Уведомить Заказчика в письменном виде о поставке Товара;

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств по поставке Товара, незамедлительно (не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств) уведомить Заказчика.

4.2. Заказчик обязан:

Принять поставленный по настоящему Договору Товар, при условии его соответствия требованиям Договора;

Опла тить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Предоплата в размере 30-ти %, которые Заказчик должен перечислить на расчетный счет Поставщика в течение 10-ти дней, со дня заключения настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации .

6.2. За нарушение установленного по настоящему Договору срока поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки поставки Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. За неисполнение обязательства по покупке и поставке Товара или ненадлежащее исполнение обязательств , предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 0,2% от цены Договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. За просрочку оплаты Товара Поставщик вправе требовать уплаты Заказчиком неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны.

6.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

6.6. При неисполнении/нарушении Поставщиком условий настоящего Договора, сумма предоплаты возвращается Заказчику в полном объеме, в течение 30-ти дней с момента выявления неисполнения/нарушения.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком и Поставщиком по соглашению сторон.

7.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Оборудования при транспортировке к месту доставки несет Поставщик, который обязан застраховать оборудование от рисков.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня (даты) его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Расторжение Договора возможно исключительно по соглашению сторон, либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Чукотского АО.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.3. К настоящему Договору прилагается техническое задание (приложение № 1), являющееся его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

Заказчик

ФКП «Аэропорты Чукотки»

Юридический адрес: 689503 , Чукотский АО, п. Угольные Копи-3, ул. Портовая, 6

Почтовый адрес: Чукотский АО, п. Угольные Копи-6, а/я 1

Банковские реквизиты:

К/с

Поставщик

___________________________________________________________________________

Юридический адрес: ________________________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:

р/с: ________________________________________________________________________

БИК _____________________, к/с ______________________________________________

ИНН _______________________ КПП ____________________________

Генеральный директор ___________________________________

ФКП «Аэропорты Чукотки» ___________________________________

__________________ _____________________/______________/

«_____» _______________ 2011г. «_____» _______________ 2011г.

Приложение

к договору

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во

	Файл вкладыш А4 50мм
	Папка скоросшиватель пластмасс
	Папка с 2 пружинами
	Папка с ароч механизмом
	Папка с 100 файлами
	Папка с 60 файлами
	Папка с 30 файлами
	Папка с 20 файлами
	Папка скоросшиватель картон
	Папка с арочным мех Крона 50мм синяя
	Папка с арочным мех Крона 75-80мм
	Конверты бум Мал письмо
	средние 162х229
	большие 229х324
	Лотки вертик серые
	Лотки гориз серые

	Степлер более 160-210 лист
	Скобы для степ 10
	Скобы для степ 20
	Скобы для степ 160-210
	Скрепки мал
	Скрепки 50мм
	Магнитные скрепочницы
	Зажимы крокодил малые




	Клей карандаш

	Бумага А4
	Штрих корректор

ДОГОВОР № _____/_____

поставки канцелярских товаров

(рамочный)

г. Железногорск «__» __________2014 г.

4.2. Общая сумма Договора за Товар не должна превышать 499 000 (четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек , в том числе НДС 18%.

Оплата за поставленный Товар осуществляется путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения денежных средств в кассу Поставщика в пределах, установленных законодательством РФ (Указание ЦБ РФ от 01.01.2001 N 1843-У "О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя "). Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо день поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.

4.3. Оплата Товара производится на основании выставляемых счетов или счетов-фактур.

4.4. Оплата за оказанные услуги Поставщика производится «Покупателем» путем перечисления авансового платежа в размере 100% стоимости поставки, согласно Форме спецификации (Приложение), в течении 3 дней на основании выставленных счетов и счетов-фактур.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкцией Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции по количеству» №П-6 от 01.01.2001 и Инструкции Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции по качеству» №П-7 от 01.01.2001 г. с последующими изменениями и дополнениями к данным инструкциям, в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ и условиям настоящего Договора.

5.1.1. Покупатель обязан провести внутритарную приемку в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Товара в исправной упаковке. Претензии по дефектам, обнаруженным в процессе внутритарной приемки, должны быть направлены в адрес Поставщика в течение 2 (двух) календарных дней с момента обнаружения дефектов. В случае обнаружения дефектов позже указанного срока, либо непредъявления претензии в установленные сроки, товар считается принятым Покупателем по качеству и количеству в полном объеме. Покупатель в этом случае не вправе требовать от Поставщика замены Товара, уменьшения стоимости и т. п.

5.2. В случае самовывоза приемка Товара по количеству тарных мест осуществляется уполномоченным представителем Покупателя на складе Поставщика. По окончании приемки Товара по количеству мест и отсутствии претензий по количеству мест, внешним дефектам Товара и упаковки представитель Покупателя подписывает накладную. После подписания накладной Покупатель теряет право предъявления претензий по количеству мест и внешним дефектам поставленного Товара и упаковки.

5.3. В случае доставки Товара до места назначения (до склада Покупателя), приемка по количеству мест осуществляется уполномоченным представителем Покупателя на складе Покупателя. По окончании приемки Товара и отсутствии претензий по количеству мест, внешним дефектам Товара и упаковки представитель Покупателя подписывает накладную. После подписания накладной Покупатель теряет право предъявления претензий по количеству мест и внешним дефектам поставленного Товара.

5.4. В случае поставки Товара железнодорожным (автомобильным, воздушным, водным) транспортом, его приемка осуществляется на складе Покупателя в следующем порядке:

5.4.1. Покупатель обязан произвести фотосъемку:

Транспортного средства (с номером);

Состояние и наличие пломб с оттисками;

Вскрытого контейнера (вагона) до разгрузки (зона дверного проема);

Каждого ряда товара, с захватом всех ярусов фотографируемого ряда;

Общий вид дефектного товара, отражающий сам дефект и количество дефектной продукции;

Упаковочные ярлыки дефектного товара.

5.5. Покупатель обязан при обнаружении брака и недостачи Товара в течение 24 часов направить в адрес Поставщика уведомление о выявленных недостатках Товара, оформить и передать поставщику «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товара» по форме ТОРГ-2 в порядке и сроки в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № П-6, П-7, направить документы, подтверждающие факт недостачи и/или наличия Товара ненадлежащего качества. Претензии о выявленных недостатках должны быть изложены в письменной форме. Письменный мотивированный ответ на претензию Покупателя Поставщик обязан дать в 20 (двадцатидневный) срок.

5.6. Претензии Покупателя могут быть направлены в адрес Поставщика с помощью средств факсимильной связи с последующим направлением оригиналов почтовой связью.

5.7. Претензии Покупателя рассматривается Поставщиком в течении 3 (трех) дней, а ответ на претензию в течении 1 (одного) дня направляется в адрес Покупателя.

5.8. Поставка недостающего (замена некачественного) Товара осуществляется при следующих поставках.

5.9. Покупатель обязуется не позднее 5 (пяти) дней после приемки Товара отправить подписанные оригиналы товаросопроводительных документов по почте и в течение 1 (одного) дня – факсом.

6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСКИ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ТОВАРА

р/с: 40702810706340000835 в филиале

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество в г. Красноярске

БИК: 040407877 к/с: 30101810100000000877 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю